Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) von Digi WorkX

Geltungsbereich
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Verträge zwischen Digi WorkX (nachfolgend „Auftragnehmer“) und dem Kunden über Webdesign-, SEO- und digitale Dienstleistungen.
Abweichende Bedingungen des Kunden werden nicht anerkannt, es sei denn, der Auftragnehmer stimmt ihnen ausdrücklich schriftlich zu.
Leistungsumfang
Der konkrete Leistungsumfang ergibt sich aus dem jeweiligen Angebot oder der individuellen Vereinbarung.
Digi WorkX erbringt die Leistungen nach bestem Wissen und Gewissen sowie nach aktuellem technischen Stand. Ein konkreter wirtschaftlicher Erfolg (z. B. Rankings, Leads, Umsatzsteigerung) wird nicht geschuldet.
Mitwirkungspflichten des Kunden
Der Kunde verpflichtet sich, alle zur Durchführung des Projekts erforderlichen Inhalte, Informationen und Zugänge rechtzeitig bereitzustellen.
Verzögerungen, die durch verspätete Mitwirkung entstehen, gehen nicht zulasten des Auftragnehmers.
Verantwortlichkeit für Inhalte
Der Kunde trägt die alleinige Verantwortung für alle bereitgestellten Inhalte, insbesondere Texte, Bilder, Logos und sonstige Materialien.
Der Kunde versichert, dass diese Inhalte frei von Rechten Dritter sind und keine gesetzlichen Bestimmungen verletzen.
Digi WorkX übernimmt keine Haftung für rechtliche Verstöße, die durch bereitgestellte Inhalte entstehen.
Zahlungsbedingungen
Die Vergütung erfolgt, sofern nicht anders vereinbart, in zwei Teilzahlungen:
– 50 % der Auftragssumme vor Projektbeginn
– 50 % nach Fertigstellung, vor Veröffentlichung

Die Veröffentlichung oder Übergabe der Website erfolgt erst nach vollständigem Zahlungseingang.
Bei Zahlungsverzug behält sich Digi WorkX vor, Leistungen zurückzuhalten oder den Zugang zur Website vorübergehend zu sperren.

Abnahme der Leistung
Nach Fertigstellung wird dem Kunden die Website zur Abnahme bereitgestellt.
Erfolgt innerhalb von 7 Tagen keine Rückmeldung, gilt die Leistung als abgenommen.
Mit der Abnahme bestätigt der Kunde, dass die Leistung vertragsgemäß erbracht wurde.
Korrekturen und Zusatzleistungen
Im vereinbarten Preis sind übliche Korrekturschleifen enthalten (z. B. kleinere Anpassungen).
Darüber hinausgehende Änderungen oder zusätzliche Leistungen werden gesondert berechnet.
Dies gilt insbesondere für nachträgliche Änderungen am Design, Inhalt oder Funktionsumfang.
Anzahl der Bilder pro Seite
Sofern nicht anders vereinbart, sind bis zu 5 Bilder pro Seite im Preis enthalten.
Weitere Bilder oder aufwendige Bildbearbeitungen können zusätzliche Kosten verursachen, die vorab abgestimmt werden.
Haftung
Digi WorkX haftet nur für Schäden, die auf vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verhalten beruhen.
Für leichte Fahrlässigkeit haftet Digi WorkX nur bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten) und begrenzt auf den vorhersehbaren Schaden.
Eine Haftung für indirekte Schäden, entgangenen Gewinn oder Datenverluste ist ausgeschlossen.
Technische Einschränkungen und Drittanbieter
Digi WorkX übernimmt keine Haftung für Störungen, Ausfälle oder Sicherheitsprobleme, die durch Drittanbieter entstehen (z. B. Hosting, Plugins, externe Tools).
Der Kunde ist für regelmäßige Backups und Updates verantwortlich, sofern kein Wartungsvertrag besteht.
Nutzungsrechte
Nach vollständiger Bezahlung erhält der Kunde ein einfaches Nutzungsrecht an der erstellten Website.
Bis zur vollständigen Bezahlung verbleiben alle Rechte beim Auftragnehmer.
Digi WorkX ist berechtigt, das Projekt zu Referenzzwecken zu verwenden.
Gewährleistung
Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsrechte.
Offensichtliche Mängel müssen innerhalb von 7 Tagen nach Übergabe schriftlich gemeldet werden.
Digi WorkX hat das Recht zur Nachbesserung.
Schlussbestimmungen
Änderungen und Ergänzungen dieser AGB bedürfen der Schriftform.
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
Gerichtsstand ist, soweit gesetzlich zulässig, der Sitz des Auftragnehmers.

Sollte eine Bestimmung unwirksam sein, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt.